Солнцев и партнёры Солнцев и партнёры

«Денег нет, но вы держитесь»: как взыскать с энергетиков 12,8 млн рублей за проволочки с подключением к сетям

Оказанные услуги: Взыскание долгов

Юристы, которые вели проект

Участвующие лица

ООО «СтальСпецСтрой» - истец, клиент

АО «Янтарьэнерго» - ответчик

Суть претензий

ОАО «СтальСпецСтрой» требовало вернуть уплаченные за так и не выполненное присоединение к электросетям деньги и выплатить неустойку за двухлетнюю просрочку.

Фабула дела

В 2015 году ООО «СтальСпецСтрой» приступило к строительству склада материалов в Калининграде. Компания заключила с АО «Янтарьэнерго» договор о присоединении к электросетям, заплатила энергетикам почти 4,8 млн рублей, выделила участок под трансформаторную будку. По условиям договора, энергетики должны были выполнить подключение в течение года.

Спустя год электричество так и не появилось. На запрос ООО «СтальСпецСтрой», почему произошла задержка и когда объект подключат к сетям, энергетики ответили примерно следующее: денег в инвестпрограмме нет, подключить в срок нельзя, делаем все возможное. Так прошло еще два года, в течение которых электричество так и не появилось, зато ООО «СтальСпецСтрой» разорилось и было признано банкротом: судиться с АО «Янтарьэнерго» пришлось конкурсному управляющему фирмы.

С помощью юристов «Солнцев и партнёры» был составлен иск в суд, в котором конкурсный управляющий потребовал у энергетиков вернуть сумму необоснованного обогащения (то есть уплаченных за техприсоединение 4,8 млн рублей), а также выплатить 8 млн неустойки за два года просрочки. Арбитражный суд Калининградской области признал требования правомерными, однако Тринадцатый апелляционный суд уменьшил неустойку до 2,1 млн рублей. В мотивировочной части суд второй инстанции сослался на тот факт, что, пока энергетики «мариновали» ООО «СтальСпецСтрой» с подключением, закончились техусловия проекта, а после истечения срока их действия начислять неустойку якобы нельзя.

Мы не согласились с такой позицией суда и подали жалобу в кассационную инстанцию. В результате Арбитражный суд Северо-Западного округа полностью встал на нашу сторону, указав, что истечение срока действия техусловий не влечет автоматического расторжения договора. А значит, требования о неустойке за два года справедливы и подлежат удовлетворению. Кассационная инстанция отменила решение апелляции, оставив в силе решение Калининградского суда. Попытка «Янтарьэнерго» обжаловать решение кассации в Верховном суде РФ не удалась: высшая инстанция отказала в рассмотрении.

Результат для клиента

Взыскана сумма неосновательного обогащения и неустойка за два года. В общей сложности 12,8 млн рублей вошли в конкурсную массу ООО «СтальСпецСтрой».

Начни действовать сейчас

Укажите имя и контактные данные. Мы свяжемся с вами в течение 30 минут в рабочие дни.

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Похожие проекты

16 Июля 2021

Кто последний в очереди? Как мы не дали понизить очередность требований нашего клиента и «выбили» из реестра конкурирующего кредитора

Специализации: Банкротство

Услуга: Взыскание долгов

09 Июля 2021

Добросовестный должник: как мы списали почти 700 тыс. рублей долга с физлица, несмотря на сопротивление банка-кредитора

Специализации: Банкротство

Услуга: Банкротство гражданина

11 Июня 2021

«Мертвые души»: как мы аннулировали фиктивные трудовые договоры, заключенные фермой-банкротом

Специализации: Банкротство

Услуга: Взыскание долгов

08 Июня 2021

«Я за вас не ручаюсь»: как мы признали недействительным договор поручительства, едва не обанкротивший ООО

Специализации: Судебная защита

Услуга:

15 Мая 2021

«Жилье с «Комфортом»: как мы заставили застройщика заплатить за срыв сроков строительства

Специализации: Судебная защита / Строительство / Жильё

Услуги: Споры с застройщиками / Защита интересов граждан в суде

29 Апреля 2021

«Пишу вам из горящего банка»: как мы отбили претензии АСВ на сумму около $17 тыс.

Специализации: Судебная защита / Арбитраж / Банкротство

Услуга: Защита интересов граждан в суде

Статьи по данной тематике

Всплываюшие формы

Для настройки форм, перейдите в режим правки и кликните на "Изменить область"


Кнопки в контактах

Калиниград
Form ID: kontacts_kaliningrad_callback
Заказать звонок
Подтвердите что вы не робот

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время


Москва
Form ID: kontacts_moscow_callback
Заказать звонок
Подтвердите что вы не робот

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время


Барнаул
Form ID: kontacts_barnaul_callback
Заказать звонок
Подтвердите что вы не робот

Форма отправлена

Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время